Impressum und AGB | AM Autoglas Achern - Steinschlag & Scheibentausch

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – AM Autoglas

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen und Lieferungen der AM Autoglas, Inhaber Alexej Schmidt (nachfolgend „Auftragnehmer“) gegenüber ihren Kunden (nachfolgend „Kunde“), unabhängig davon, ob es sich um Werkleistungen oder Warenlieferungen handelt.
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt durch Unterzeichnung des Auftragsformulars durch den Kunden und Annahme durch den Auftragnehmer zustande.
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Leistungsumfang
Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Leistungen:
- Steinschlagreparaturen
- Austausch von Fahrzeugscheiben
- Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS)
- Lieferung und Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör
- mobiler Vor-Ort-Service
Alle Arbeiten erfolgen nach dem aktuellen Stand der Technik.

4. Preise und Zahlung
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Die Vergütung ist sofort nach Leistungserbringung bzw. Lieferung ohne Abzug fällig.
Der Kunde bleibt unabhängig von einer Kostenübernahme durch eine Versicherung zur vollständigen Zahlung verpflichtet.
Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen.

5. Abtretung von Versicherungsansprüchen
Der Kunde kann seine Ansprüche aus einem Schadensfall gegenüber der Versicherung an den Auftragnehmer abtreten.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, direkt mit der Versicherung abzurechnen.
Lehnt die Versicherung die Zahlung ganz oder teilweise ab, bleibt der Kunde zur vollständigen Zahlung verpflichtet.

6. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet:
- alle erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen
- auf bekannte Vorschäden hinzuweisen
- das Fahrzeug rechtzeitig und zugänglich bereitzustellen
- notwendige Freigaben oder Genehmigungen einzuholen

7. Haftung
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Keine Haftung besteht insbesondere für:
- bereits vorhandene Vorschäden
- nicht erkennbare Schäden (z. B. Rost, Materialermüdung)
- Schäden an Elektronik, Sensorik oder Fahrerassistenzsystemen, sofern diese nicht auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind
- Spannungsrisse bei vorgeschädigten Scheiben
- Folgeschäden durch unterlassene Nachkalibrierung, sofern diese vom Kunden abgelehnt wurde
- Undichtigkeiten oder Folgeschäden aufgrund vorhandener Vorschäden
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

8. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung. Erst nach zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung kann der Kunde weitere Rechte geltend machen.

9. Abnahme
Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrzeug nach Fertigstellung abzunehmen. Erfolgt keine Abnahme, gilt die Leistung als erbracht.

10. Termine und Verzögerungen
Angegebene Termine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.
Verzögerungen aufgrund von Lieferproblemen, Witterung, höherer Gewalt oder technischen Schwierigkeiten berechtigen nicht zu Schadensersatzansprüchen.

11. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren und eingebaute Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

12. Verkauf von Waren und Ersatzteilen
Beim Verkauf von Waren ohne Einbau handelt es sich um einen Kaufvertrag.
Die Lieferung erfolgt ab Betriebssitz des Auftragnehmers. Mit Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Kunden über, soweit gesetzlich zulässig.
Individuell bestellte oder speziell angefertigte Waren sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

13. Mobiler Service
Beim mobilen Service muss der Kunde sicherstellen, dass ein geeigneter Arbeitsplatz vorhanden ist.
Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen oder Nichtdurchführbarkeit aufgrund ungeeigneter Bedingungen vor Ort.

14. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen.

15. Gerichtsstand
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers.

16. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Stand: März 2026